Как взыскать убытки и предоплату по договору подряда?

Внимание! К вышеуказанным полям во всех шаблонах обязательно имеются подсказки в виде Справочника! Например:

Для справки! К некоторым полям, которые необходимо заполнить, имеются Справочники, в которых содержатся полезные статьи юристов по заданной теме, например, поле «Дата платежного поручения» содержит подсказку в виде Справочника:

Внимание!

Если прилагаемый документ клиента отсутствует среди представленного системой КИЗ перечня, то его возможно добавить уже после сохранения и скачивания готового шаблона в RTF.

Исковое заявление
о взыскании убытков и предварительной оплаты (аванса)
по договору подряда в связи с неисполнением договора

Ответчик, в соответствии с п. 1.2 договора подряда от 11.02.2019 года № 1102П/2019, обязался в срок до 11.02.2020 г. по заданию Истца выполнить следующие работы: монтаж конструкции зенитных фонарей на объекте Торгово-выставочный комплекс «Арнольд» по адресу: г. Москва, ул. Янтарная, д. 178, вл. Б.

Согласно п. 3.2 договора подряда Истец предварительно вносит полную плату за работы в следующем порядке: 450 000 руб. до 11.02.2019 г.

08.02.2019 года Истцом работы по договору подряда были оплачены полностью в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, что подтверждается платежным поручением от 08.02.2019 года № ПП/08-02-2019до.

По настоящее время работы по договору подряда Ответчиком выполнены не были.

Неисполнением договора подряда Истцу были причинены убытки в виде затрат на заключение аналогичного договора с третьим лицом и оплату за произведенные работы, в размере 235 200 (двести тридцать пять тысяч двести) рублей, что подтверждается отсутствием доказательств выполнения работ ответчиком, а также заключенным договором строительного подряда с третьим лицом.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Согласно п. 2 ст. 405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно п. 3 ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Внесенная Истцом предварительная оплата (аванс) по договору подряда является неосновательным обогащением Ответчика, которая подлежит взысканию.

Данный факт подтверждается также позицией ВС РФ в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 05.07.2016 № 305-ЭС16-2157 по делу № А40-179908/2014: после прекращения договорных отношений неотработанная сумма предварительной оплаты (аванса) является неосновательным обогащением.

В силу п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Статьей 1109 ГК РФ установлено, что не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

1. имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
2. имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
3. заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
4. денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

При этом, в соответствии со ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Требование (претензию) Истца от 19.11.2019 года № 12р о возмещении убытков в размере 235 200 (двести тридцать пять тысяч двести) рублей, причиненных неисполнением Договора подряда, и о возврате предварительной оплаты в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей по Договору подряда ответчик добровольно не удовлетворил.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 309, 310, 405, 708, 715, 1102, 1107, 1109 ГК РФ, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Прошу:

• обязать Ответчика возместить убытки в виде затрат на заключение аналогичного договора с третьим лицом и оплату за произведенные работы, причиненные неисполнением договора подряда от 11.02.2019 года № 1102П/2019, в размере 235 200 (двести тридцать пять тысяч двести) рублей.
• обязать Ответчика возвратить предварительную оплату в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей по договору подряда от 11.02.2019 года № 1102П/2019.

Приложение:

1. Копия договора подряда
2. Копия документа, подтверждающего внесение оплаты по договору
3. Копия документа, подтверждающего неисполнение договора
4. Копии документов, подтверждающих причинение убытков и их размер
5. Копия требования (претензии) истца
6. Копия документа, подтверждающего отказ ответчика удовлетворить требования
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (или право на получение льготы по уплате государственной пошлины либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины)
8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют
9. Копия доверенности на представителя (если исковое заявление подписывается представителем истца)
10. Копия документа, подтверждающего наличие у представителя высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности
11. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя
12. Копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на истца
13. Копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на ответчика

Дата подачи искового заявления в суд

15.04.2020

Подпись
Истец

Обратите внимание!

При окончательной корректировке шаблона после выгрузки в RTF возможно изменение размера шрифта, выделение части текста жирным шрифтом, выделение абзацев по тексту, добавление (изменение/удаление) текста (например, корректировка окончаний в словах и выражениях, добавленных в поля шаблона) и многие другие функции, предоставленные в формате Word.

Внимание! Ниже представлен список некоторых шаблонов по тематике «Оказание услуг. Выполнение работ»: